В Центральный районный суд Твери с исковым заявлением к ООО «АМИКС 69» обратилась жительница областного центра, сообщает пресс-служба суда. Женщина потребовала расторгнуть заключенный с фирмой договор о строительстве забора, а также взыскать с организации авансовый платеж по договору, неустойку и компенсацию морального вреда.
Между жительницей Твери и фирмой был заключен договор о строительстве забора, общая стоимость работ должна была составить 234 787 рублей, а срок производства работ – не более 20 дней. Истцом была внесена предоплата – 165 000 руб. Однако строительство забора так и не началось. Заказчица обращалась к ответчику с заявлением о возврате денежных средств, передавала претензию, но ответов не последовало.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился.
Доказательств того, что работы ведутся, суду не представлено не было.
Решением Центрального районного суда Твери исковые требования были частично удовлетворены. Договор о строительстве забора расторгнут, в пользу истца с организации взысканы денежные средства, уплаченные по договору – 165 тыс. рублей, компенсация морального вреда – 1 тыс. рублей, неустойка – 234 787 рублей и штраф в размере 200 тыс. 393 рублей 50 копеек, то есть в общей сложности около 600 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
